Finishing Works and Special Technical Installations for SNCB Offices in Charleroi-Central Station
Marché de travaux réparti en 2 lots distincts, ayant pour objet la réalisation - des travaux de finition/parachèvements (lot 1) - et installation des techniques spéciales (lot 2) dans les Locaux définitifs de la SNCB destinés à l’accueil des services de la SNCB, situés au sein du TRI POSTAL de la gare de Charleroi-Cent…
Source ID: BE-EPROC-c1eae9a8-b115-47ad-af4b-d0690073e2a0
Scope overview
Marché de travaux réparti en 2 lots distincts, ayant pour objet la réalisation - des travaux de finition/parachèvements (lot 1) - et installation des techniques spéciales (lot 2) dans les Locaux définitifs de la SNCB destinés à l’accueil des services de la SNCB, situés au sein du TRI POSTAL de la gare de Charleroi-Central.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur, via le maître d’ouvrage délégué, se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges.
L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle, autorisant le Pouvoir adjudicateur, via le maître d’ouvrage délégué, ,à exclure l’offre pour l’attribution du marché.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent Cahier Spécial des Charges.
Buyer & contacts
Documents
Tags & Signals
Similar tenders
Design Optimization and Construction Completion for Maritime School Project
This tender involves optimizing the reference design for a maritime school building, including architectural and engineering improvements. The contractor will resume and complete construction works, submit new environmental permit applications, and provide project coordination services. Additionally, the contract includes maintenance of technical installations during a two-year warranty period following provisional acceptance.
Wastewater Treatment Plant Expansion and Modernization in Destelbergen
This project involves expanding and modernizing the Destelbergen wastewater treatment plant to increase capacity from 66,000 to 73,000 population equivalents. Key construction works include replacing influent screw pumps, building additional influent channels, constructing new secondary clarifiers, and converting existing aeration basins to loop reactors with fine bubble aeration. The project also encompasses infrastructure improvements such as road expansion, rainwater separation, and complete renewal of the process control system.
Accessibility Works for Liège Logistics Multimodal Platform Entry Beam
The project involves construction works to enable accessibility of the entry beam leading to the Liège Logistics multimodal platform. The area is subject to a conditional emphyteutic lease held by Novandi, while SPI retains ownership of this specific section. These works aim to improve connectivity and functionality of the logistics infrastructure.
Keep reading for free. Pay only when you need workspace actions.
This record stays public. Upgrade only when you want alerts, exports, OCR packs, and autopilot workflows inside the private workspace.
Disclaimer: IndexBox Tenders does not issue, announce, or publish this tender. This information is aggregated from publicly available sources and is provided for informational purposes only. IndexBox Tenders is not affiliated with, endorsed by, or acting on behalf of the tender issuer. Users should verify all information directly with the official tender source before making any decisions or taking any action.