Travaux de réalisation de réseau secondaire et de voiries dans le bassin versant de Mbao (Partie Sud / Marigot)

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTÈRE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – II (PROGEP 2) Pays : Sénégal Projet : Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique phase II (PROGEP 2) Titre du Marché : Travaux de réalisation de réseau secondaire aux abords du marigot de Mbao (Partie sud du BV Mbao) N ° de crédit IDA : 68890 SN Appel d’Offres No : 04/25/PROGEP2/ADM

• Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de Banque mondiale pour financer le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique II (PROGEP II), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché « Travaux de réalisation de réseau secondaire aux abords du marigot de Mbao (Partie sud du BV Mbao)»
• L’Agence de Développement municipal (ADM) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de bassins et de voiries dans le bassin versant de Mbao (restant partie nord)

Le délai d’exécution est fixé à Six (06) mois à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

• La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un appel d’Offres (AO) tel que défini dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » (juillet 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018, Novembre 2020, Septembre 2023 et Février 2025) de la Banque mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.
• Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du bureau du spécialiste en passation des marchés, Email : contact@adm.gouv.sn et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Bureau de passation de marchés de l’ADM, 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, E-mail : contact@adm.gouv.sn , BP 6783 Dakar étoile, Sénégal de 08 H 00 à 13 H00 et de 14H 00 à 17H00. Les exigences en matière de qualifications sont : En matière de capacité financière : Fournir les bilans financiers vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage (certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé) pour les cinq (05) dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins : Quatre milliards deux cent millions (4 200 000 000) FCFA, ou équivalent en dollar USD Calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des 05 dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), divisé par 05 ; En matière d’Expérience Spécifique Avoir réalisé :

• Deux (02) marchés d’un montant minimum de Deux milliards (2 000 000 000) FCFA ou équivalent en dollar USD, chacun
• ou d’un (01) marché d’un montant d’au moins Quatre milliards (4 000 000 000) FCFA ou équivalent en dollar USD

Chacun des marchés présentés au titre de ces critères doit satisfaire aux exigences essentielles minimales ci-après : Il s’agit des marchés de travaux publics portant sur des travaux de Terrassement en présence de nappe phréatique, Ouvrage linéaire de drainage d’eaux pluviales d’au moins 5 km, de Voiries urbaines en pavés, représentant au moins 30 000 m2 de pavage Pour les autres critères de qualification (marchés similaires, matériel, personnel, expériences similaires, capacité financière etc.) : se référer au dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées y afférentes.

• Le dossier d’appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA ou dans une monnaie convertible. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque émis à l’ordre de l’Agence de Développement municipal (ADM). Le dossier d’appel d’offres sera remis directement au soumissionnaire après paiement.
• Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 09 janvier 2026 à 10 heures 00 mn Gmt La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de l’ADM, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage, 5 Avenue Carde, Dakar Etoile, Sénégal, le vendredi 09 janvier 2026 à 10 heures 00 mn Gmt.
• Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre pour un montant de :

: 40 000 000 FCFA, ou équivalent en dollar USD ou en Euros et rester valides pour une durée de 28 jours suivant la période de validité des offres. Les offres doivent demeurer valables pendant une durée de 140 jours à compter de la date limite de soumission.

• Une réunion préparatoire aura lieu à la salle de réunion de l’Agence Développement municipal (ADM) 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, 3ème étage, le mardi 23 décembre 2025 à 9h30 mn GMT. Une Visite de site sera organisée par le maître de l’ouvrage le mardi 23 décembre 2025 à 10h30 heures 00mn GMT.
• L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Agence de Développement Municipal Bureau du spécialiste en passation des marchés N° 5, avenue Carde, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage Tél : (221) 33 849 27 10 Fax : (221) 33 842 25 76 E-mail : contact@adm.gouv.sn Dr Mamouth DIOP Directeur Général de l’ADM Agency: MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY Procurement method: Request for Bids Notice type: Invitation for Bids Status: Published Value: 4800000.0 USD

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTÈRE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – II (PROGEP 2) Pays : Sénégal Projet : Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique phase II (PROGEP 2) Titre du Marché : Travaux de réalisation de réseau secondaire aux abords du marigot de Mbao (Partie sud du BV Mbao) N ° de crédit IDA : 68890 SN Appel d’Offres No : 04/25/PROGEP2/ADM Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de Banque mondiale pour financer le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique II (PROGEP II), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché « Travaux de réalisation de réseau secondaire aux abords du marigot de Mbao (Partie sud du BV Mbao) » L’Agence de Développement municipal (ADM) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de bassins et de voiries dans le bassin versant de Mbao (restant partie nord) Le délai d’exécution est fixé à Six (06) mois à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un appel d’Offres (AO) tel que défini dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » (juillet 2016, révisée en Novembre 2017, Août 2018, Novembre 2020, Septembre 2023 et Février 2025) de la Banque mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du bureau du spécialiste en passation des marchés, Email : contact@adm.gouv.sn et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Bureau de passation de marchés de l’ADM, 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, E-mail : contact@adm.gouv.sn , BP 6783 Dakar étoile, Sénégal de 08 H 00 à 13 H00 et de 14H 00 à 17H00. Les exigences en matière de qualifications sont : En matière de capacité financière : Fournir les bilans financiers vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage (certifiés par un Cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou tout autre organisme assimilé) pour les cinq (05) dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins : Quatre milliards deux cent millions (4 200 000 000) FCFA, ou équivalent en dollar USD Calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des 05 dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), divisé par 05 ; En matière d’Expérience Spécifique Avoir réalisé : Deux (02) marchés d’un montant minimum de Deux milliards (2 000 000 000) FCFA ou équivalent en dollar USD, chacun ou d’un (01) marché d’un montant d’au moins Quatre milliards (4 000 000 000) FCFA ou équivalent en dollar USD Chacun des marchés présentés au titre de ces critères doit satisfaire aux exigences essentielles minimales ci-après : Il s’agit des marchés de travaux publics portant sur des travaux de Terrassement en présence de nappe phréatique, Ouvrage linéaire de drainage d’eaux pluviales d’au moins 5 km, de Voiries urbaines en pavés, représentant au moins 30 000 m2 de pavage Pour les autres critères de qualification (marchés similaires, matériel, personnel, expériences similaires, capacité financière etc.) : se référer au dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées y afférentes. Le dossier d’appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA ou dans une monnaie convertible . La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque émis à l’ordre de l’Agence de Développement municipal (ADM ). Le dossier d’appel d’offres sera remis directement au soumissionnaire après paiement. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 09 janvier 2026 à 10 heures 00 mn Gmt La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de l’ADM, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage, 5 Avenue Carde, Dakar Etoile, Sénégal, le vendredi 09 janvier 2026 à 10 heures 00 mn Gmt. Les offres doivent être accompagnées d’ une garantie d’offre pour un montant de : : 40 000 000 FCFA, ou équivalent en dollar USD ou en Euros et rester valides pour une durée de 28 jours suivant la période de validité des offres . Les offres doivent demeurer valables pendant une durée de 140 jours à compter de la date limite de soumission. Une réunion préparatoire aura lieu à la salle de réunion de l’Agence Développement municipal (ADM) 5 Avenue Carde, Immeuble carde Rénovation, 3ème étage , le mardi 23 décembre 2025 à 9h30 mn GMT . Une Visite de site sera organisée par le maître de l’ouvrage le mardi 23 décembre 2025 à 10h30 heures 00mn GMT. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Agence de Développement Municipal Bureau du spécialiste en passation des marchés N° 5, avenue Carde, Immeuble Carde Rénovation, 3ème étage Tél : (221) 33 849 27 10 Fax : (221) 33 842 25 76 E-mail : contact@adm.gouv.sn Dr Mamouth DIOP Directeur Général de l’ADM Agency: MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY Procurement method: Request for Bids Notice type: Invitation for Bids Status: Published Value: 4800000.0 USD